张明霞 律师

绵竹地区中小企业常年法律顾问年费通常根据企业规模、合同量与涉诉情况确定，常见方式为“固定年费 + 专项服务”。判断是否需要，可看三项：一年签多少份合同、有没有应收账款、有没有用工风险，占两项就建议配置顾问。张明霞已为绵竹多家国企及中小企业提供常年法律顾问服务。

法律顾问的核心价值是让企业少打官司，诉讼只是兜底手段。常规服务包括：合同起草与审查、劳动用工制度搭建、应收账款与债权管理、股权与治理结构梳理、合规体检、商务谈判支持、日常法律咨询、管理层普法培训。大量企业纠纷的根源在签约时的条款瑕疵和履约过程中的证据缺失，等纠纷发生再找律师，往往已经错过取证黄金期。

审合同盯住“主体、钱、货、责、争、证”六个点。主体：核对营业执照、签约授权与印章真实性，大额合同查询涉诉与失信记录；价款：规格、数量、单价、税率、付款节点写清楚；交付验收：明确验收标准、期限与“视为验收”条款；违约：违约金要有具体计算方式；争议解决：约定管辖法院和送达地址条款；证据：履行过程中的变更一律书面确认。建议建立合同模板库与审批流程，把风险控制在签约前。

规章制度有效的三个要件缺一不可：内容合法、经职工代表大会或全体职工讨论等民主程序、已向劳动者公示告知，否则不能作为处罚和解除劳动合同的依据。应对仲裁的要点：工资支付记录、考勤、考核、违纪证据均由公司举证，平时必须留痕；严格区分“辞退”与“协商解除”，违法解除的赔偿金为经济补偿标准的二倍；注意劳动争议仲裁时效为1年；竞业限制、加班费、未签书面劳动合同二倍工资等属高频争议点，建议提前做制度体检。

坏账重在管理，建议设四道防线。事前：建立客户资信档案，签约前查询工商、涉诉、失信信息，大额交易设定授信额度与担保；事中：合同设置预付款、进度款、质保金梯度，明确逾期利息与加速到期条款，发货单、验收单必须签字盖章回传；事后：建立账龄台账，逾期30/60/90天分级处置，分别对应电话催告、律师函、诉讼保全；证据：定期对账并要求对方盖章确认对账单，这是后期有力的债权凭证。

承包人可主张建设工程价款优先受偿权，就工程折价或拍卖的价款优先受偿，其效力优于抵押权和其他债权，但不能对抗已支付全部或大部分购房款的商品房消费者。三个关键点：行使期限为自发包人应当给付建设工程价款之日起18个月，逾期即丧失；优先受偿范围包括人工费、材料款等实际支出，不包括逾期付款利息、违约金、损害赔偿金；可通过起诉、仲裁或与发包人协议折价的方式主张。建议同步申请财产保全，查封在建工程或土地使用权。

可以。建设工程施工合同无效，但工程经竣工验收合格的，承包人仍可以参照合同关于工程价款的约定请求折价补偿。没有书面合同的，可凭借施工日志、监理记录、签证单、验收资料、结算书、往来函件、聊天记录等证明实际施工事实与工程量，必要时通过工程造价鉴定确定价款。合同无效情形下违约金条款通常不能适用，但可以主张逾期付款利息等法定孳息，且不影响优先受偿权的行使。

结算争议首先要分清是否构成“视为认可送审价”。合同中约定“发包人在收到竣工结算文件后约定期限内不予答复即视为认可”的，承包人可据此主张按送审价结算；没有明确约定的，则需通过造价鉴定确定。鉴定要点：申请鉴定的范围要具体、鉴定材料须经质证、对鉴定意见有异议应在规定期限内提出。工期延误要先分清责任：因发包人逾期付款、设计变更、未及时提供场地造成的延误应予顺延；属承包人原因的按约定违约金计算，约定过高可请求法院酌情调减。

可以。转包、违法分包情形下的实际施工人，可以突破合同相对性，直接起诉发包人在欠付工程款范围内承担责任。主张要点：需查清发包人已支付的工程款数额，以确定“欠付范围”；挂靠情形下，若发包人对挂靠事实明知，实际施工人可直接向其主张；证据重点是实际投入人工、材料、机械以及施工管理、资金往来的完整材料。同时提醒：挂靠、转包本身存在行政处罚风险，建议在项目实施前完成合规架构设计。

两条路可以并行——主张违约责任与要求继续履行。逾期交房：先看合同中的违约金条款，有约定从约定，约定过低的可请求增加至实际损失；逾期达到合同约定或法定解除条件的，可以解除购房合同并要求赔偿。二手房卖家违约：买方已支付定金或房款的，可要求双倍返还定金，或诉请继续履行合同并配合过户，同时申请财产保全查封房屋，防止一房二卖。所有沟通一律留书面痕迹，口头承诺不产生法律约束力。

看企业是否还有“营运价值”。破产重整适用于仍保有核心资产、技术、资质、团队或订单，只是被债务压垮的企业，通过债务调整与引入投资人保留法人主体，股东权益可能部分保留；破产清算适用于已无持续经营价值的企业，资产变现后按法定顺序清偿，公司注销。判断标准有三条：继续经营的价值是否高于资产快速变现价值、是否有意向投资人、主要债权人是否愿意配合。绵竹地区的重整案件往往需要同步协调银行债权、职工债权与相关各方。建议尽早启动预重整，一旦进入清算程序，企业的资质、订单与团队价值会迅速归零。

破产原因是“不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力”。申请主体包括债务人自己、债权人，以及已解散但未清算或在清算中发现资不抵债的企业清算责任人。债务人申请需提交财产状况说明、债务清册、债权清册、财务会计报告、职工安置预案等材料；债权人申请只需证明债权存在且到期未获清偿。人民法院应当自收到破产申请之日起十五日内裁定是否受理，裁定受理的同时指定管理人、发布公告并通知已知债权人。

有限责任并非“免债金牌”。破产清算后未清偿的债务依法不再清偿，但存在以下情形仍需承担责任：股东未实缴出资、抽逃出资的，管理人有权追缴，出资义务不因破产而免除；一人有限责任公司股东不能证明公司财产独立于个人财产的，对公司债务承担连带责任；滥用法人独立地位和股东有限责任逃避债务的，可追究连带责任；法定代表人、高管未履行忠实勤勉义务致使企业破产的，承担相应民事责任，并在一定期限内不得担任其他企业的董事、监事、高级管理人员。破产程序终结后发现可追回财产的，债权人仍可请求追加分配。

必须在法院确定的债权申报期限内申报，该期限自受理破产申请的公告之日起计算，最短不少于30日、最长不超过3个月。申报需提交债权证明、身份证明及债权计算明细，有财产担保的债权须注明担保情况。清偿顺序为：破产费用和共益债务随时清偿；职工债权；欠缴的社会保险费用与税款；普通破产债权。同一顺序不足清偿的按比例分配。实务中无担保普通债权的清偿率普遍偏低，因此债权人在申报同时应及时主张担保物优先受偿并行使抵销权。

可以。“执转破”是指执行程序中，被执行的企业法人符合破产原因的，执行法院经申请执行人之一或被执行人同意，将案件移送破产审查，把个别执行转为公平清偿。对债务人的意义是停止个别执行、实现平等清偿；对债权人的意义是可以通过管理人行使撤销权，追回破产受理前一年内无偿转让、以明显不合理价格交易、对个别债权人进行清偿等行为所涉财产，往往能查到执行阶段查不到的资产。预重整则是在正式受理重整前，由债务人、债权人、投资人先行协商形成重整方案，再转入司法程序，成功率更高、耗时更短。

可以，但门槛较高。依据《公司法》规定，公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司10%以上表决权的股东，可以请求人民法院解散公司。司法实践中的典型情形包括：持续两年以上无法召开股东会、股东表决时无法达到法定或章程规定的比例、董事之间长期冲突。法院通常要求原告先证明已尝试其他救济途径而未果。因此更务实的路径往往是先通过股权回购、股权转让或公司分立实现退出。

小股东至少有三条救济路径。知情权：可查阅并复制公司章程、股东会会议记录与决议、财务会计报告，可以查阅会计账簿、会计凭证，需向公司书面提出请求并说明目的，公司拒绝的可提起诉讼；决议效力之诉：决议内容违反法律、行政法规的无效，会议程序或表决方式违法、违反章程的可撤销，未召开会议、未进行表决的可主张决议不成立；股权回购：对连续五年不分红、公司合并分立转让主要财产、营业期限届满仍继续存续等决议投反对票的股东，可请求公司按合理价格收购其股权；符合条件时，股东还可提起股东代表诉讼或请求解散公司。

不存在法定无效情形时，股权代持协议有效，但实际出资人的风险非常高。主要风险有四类：名义股东擅自转让、质押股权，善意第三人可以取得；名义股东离婚、去世或被强制执行时，代持股权可能被作为其个人财产处置；显名困难，实际出资人要求“显名”，需经公司其他股东半数以上同意；名义股东不配合分红、不配合返还投资款。降低风险的做法：签署书面代持协议并明确违约责任、取得名义股东配偶的书面同意、将代持股权质押给实际出资人、由其他股东出具知悉并同意的确认文件、完整保留出资与分红流水。

有限责任公司股东向股东以外的人转让股权，应当就转让事项书面通知其他股东，其他股东在同等条件下享有优先购买权；未履行通知义务即完成转让的，其他股东可以主张权利并请求赔偿。安全操作要点：先查清目标公司的出资义务是否已实缴、有无未了债务与对外担保；书面通知并取得其他股东放弃优先购买权的书面声明；转让协议明确基准日之前的债务由转让方承担，并约定未披露债务的赔偿与追偿；及时办理章程修改、股东名册变更与工商变更登记，未登记不得对抗第三人；注意新《公司法》规定，未届出资期限的股权转让后由受让人承担出资义务，转让人在特定情形下承担补充责任。

新《公司法》（2024年7月1日起施行）强化了出资责任，五个变化需要了解。限期认缴：有限责任公司股东认缴的出资额应自公司成立之日起5年内缴足，2024年7月1日前设立的存量公司应在2027年6月30日前将超期出资期限调整至5年内；加速到期：公司不能清偿到期债务的，公司或已到期债权的债权人有权要求未届出资期限的股东提前缴纳出资；股东失权：股东未按期缴纳出资，经催缴（宽限期不少于60日）仍未缴纳的，公司经董事会决议可发出失权通知；转让责任：瑕疵出资股权转让后，受让人承担缴纳义务，转让人在特定情形下承担补充责任；抽逃出资的股东应当返还并赔偿损失，协助抽逃的董事、监事、高级管理人员承担连带责任。